Письмо-отказ заказчика от выполнения подрядного договора

Предлагаем ознакомится со статьей на тему: "Письмо-отказ заказчика от выполнения подрядного договора" с комментариями профессионалов. В данной статье собран и систематизирован весь имеющийся материал интернета и предоставлен в удобном виде.

Письмо-отказ заказчика от выполнения подрядного договора

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа, разработана совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Между сторонами был заключен договор строительного подряда. Оплата работ по договору должна производиться в течение 15 дней с момента приемки заказчиком результатов каждого их этапа. Акт о приемке работ очередного этапа заказчиком подписан, но выполненные работы не оплачены. Договором односторонний отказ от его выполнения не предусмотрен.
Можно ли в одностороннем порядке приостановить работы и расторгнуть договор подряда на основании неоплаты заказчиком промежуточных платежей за выполненные и принятые работы?
Может ли подрядчик требовать оплату работ, которые не указаны в приложениях к договору, определяющих расценки за выполненные работы, но отражены в технической документации?

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат юридических наук Широков Сергей

Ответ прошел контроль качества

21 апреля 2017 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

————————————————————————
*(1) В правоприменительной практике под сметой понимается перечень работ, выполняемых подрядчиком по заданию заказчика, с указанием стоимости отдельных видов работ и единиц измерения объемов работ (смотрите, например, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2015 N 09АП-54786/15, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2015 N 15АП-3493/15, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.12.2015 N Ф04-27009/15). В связи с этим приложение к договору подряда, устанавливающее расценки за выполненные подрядчиком работы, следует рассматривать в качестве сметы.

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, [email protected]

[2]

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), [email protected]

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3161), [email protected] Реклама на портале. Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Претензия по договору подряда

Составление претензии по договору подряда происходит в тех случаях, когда одна из сторон договорных отношений нарушает свои обязательства. Документ носит официальный характер и составляется для того, чтобы условия договора были выполнены в полном объеме или же вторая сторона каким-либо образом компенсировала нанесенные убытки.

Что такое договор подряда

Договор подряда – это документ, по которому заказчик поручает подрядчику проведение каких-либо работ или оказание услуг в определенном объеме и в установленный период времени.

При этом функция заказчика заключается в том, чтобы закупить необходимые для производства работ материалы, инструменты и оборудование, обеспечить место для их проведения, сформулировать задачи, проконтролировать и принять работы, а функция подрядчика – чтобы выполнить свои обязательства, не нарушая сроков и заранее утвержденной сметы.

Для того, чтобы все условия договора были соблюдены, их важно прописывать детально и скрупулезно, не выпуская из виду никаких нюансов, но даже это в некоторых случаях не гарантирует его стопроцентного исполнения.

Основные причины для формирования претензии

Чаще всего претензии по договору подряда составляются по нескольким причинам:

  • нарушение сроков исполнения обязательств;
  • ненадлежащее выполнение работ;
  • одностороннее повышение стоимости работ;
  • отказ от выплаты пени и штрафов в установленных договором случаях;
  • невозмещение нанесенных убытков и т.п.

Роль претензии

По закону договор подряда, как любой другой подобный документ, подразумевает под собой исполнение одной из сторон взятых на себя обязательств по осуществлению каких-либо работ, а второй – их оплату в заранее оговоренном размере и порядке.

Если какая-либо из сторон нарушает хотя бы один пункт данного договора, ее контрагент может написать претензию – это ее право закреплено в законодательстве РФ.

Формирование данного документа – первый шаг на пути урегулирования спорных и конфликтных ситуаций

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что роль претензии достаточно велика. Она позволяет не только обозначить те проблемы, которые возникли в ходе исполнения договора подряда, но и своевременно предотвратить развитие ситуации и доведение дела до судебной инстанции.

Какие требования можно выдвигать в претензии

В отношении требований, все зависит от того, какие именно пункты договора были нарушены. Они могут касаться:

  • стоимости выполнения работ в плане снижения (если работы выполнены не в полном объеме, некачественно или не в нужные сроки);
  • компенсации неудовлетворительно произведенных работ;
  • расторжения договора;
  • возмещения понесенных затрат и т.д.

Кроме того, при нарушении условий договора каждая из сторон может настаивать на выплате неустойки, причем даже в тех случаях, когда данная норма не прописана в основном документе (здесь вступает в силу 332 статья ГК РФ, которая делает такой договор ничтожным).

Кто составляет претензию

В больших организациях для урегулирования различного рода юридических вопросов, в том числе восстановления нарушенных договорных обязательств, существуют целые специализированные отделы, а составление претензий входит в обязанность квалифицированных юристов.

В небольших компаниях претензии пишут сотрудники или руководители структурных подразделений, в ведении которых находится тот или иной договор подряда. Главное условие, чтобы специалист, составляющий документ, обладал юридической грамотностью и имел представление о законодательстве РФ в части договорных отношений.

Читайте так же:  Требования к налоговым банковским гарантиям корректируются

Основные нюансы при составлении претензии

Как в отношении договоров, так и в отношении претензий не существует единых унифицированных форм. Это значит, что претензии могут составляться в произвольной форме. Правда при этом они должны по своей структуре и форме соответствовать стандартам делопроизводства, а по содержанию и тексту — правилам русского языка.

В претензии по договору подряда нужно всегда указывать следующие данные:

  • наименование компании, от имени которой она пишется
  • название организации, к которой она направляется
  • адреса обеих сторон.

Также документ должен быть озаглавлен и в нем следует обязательно сделать ссылку на основной договор (внеся в бланк номер и дату его составления).

В описательной части надо указать суть претензии, в том числе назвать нарушенные пункты и условия договора. Если к претензии прикладываются какие-то дополнительные бумаги, фото-видео свидетельства допущенных нарушений, их тоже надо обозначить в документе отдельным пунктом.

Затем следует подытожить все вышесказанное – сюда рекомендуется не только включить свои требования и установить срок для их исполнения, но и предупредить контрагента о том, что в случае отказа от исполнения договорных обязательств, заинтересованная сторона оставляет за собой право обратиться в суд (как показывает практика, такая угроза в большинстве случаев оказывается действенной).

Как оформить претензию

Претензию можно писать на простом чистом листе любого удобного формата, или на фирменном бланке предприятия, от руки или в печатном виде (последний вариант удобен тем, что не нужно «вбивать» реквизиты отправителя).

Претензия обязательно должна быть подписана директором или представителем организации, отвечающим за решение конкретных вопросов, в ней обозначенных. При этом подпись должна быть только «живой», использование факсимильных автографов недопустимо.

Удостоверять претензию при помощи различного рода клише не обязательно, т.к. с 2016 года компании имеют право визировать свою документацию печатями и штампами только в том случае, если эта норма прописана в их локальных актах.

Претензия составляется в двух идентичных и равнозначных экземплярах, которые после подписи регистрируются в журнале учета документов, а отправляемый вариант отмечается еще и в журнале исходящей корреспонденции.

Переслать претензию можно по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или же передать с курьером или представителем фирмы – во втором случае следует заручиться автографом представителя контрагента о получении документа.

Внезапный отказ заказчика от выполнения работ

Вопрос: Наша компания выполняет проектные работы. До сдачи очередного этапа работ, заказчик известил нас о своём решении не выполнять работы по данному этапу. Однако работы были частично выполнены. Как действовать в сложившейся ситуации, чтобы получить оплату выполненных работ?

Вопрос: Наша компания выполняет проектные работы. До сдачи очередного этапа работ, заказчик известил нас о своём решении не выполнять работы по данному этапу. Однако работы были частично выполнены. Как действовать в сложившейся ситуации, чтобы получить оплату выполненных работ?

Ответ юриста :

Своим письмом заказчик известил Вас о принятом решении не выполнять работы по очередному этапу разработки проектной документации. Из письма следует, что такое решение вызвано объективными причинами, т. е. Вашей вины в этом нет.

Закон разрешает заказчику в любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения договора подряда (полностью или в части, ст. 717 Гражданского кодекса).

Именно этим правом и воспользовался заказчик в данном случае.

Однако закон требует, чтобы заказчик оплатил подрядчику работы, выполненные до получения письма об отказе от договора.

Более того, заказчик обязан возместить подрядчику убытки, причинённые досрочным прекращением договора.

Таким образом, в ответ на письмо заказчика, Вы вправе потребовать оплаты выполненных работ и возмещения убытков, вызванных отказом от их продолжения.

Потребовать от заказчика продолжения работ Вы не можете.

Необходимые мероприятия

Для начала необходимо собрать документы, подтверждающие объём выполненных Вами работ и убытков, которые Вы понесли по вине заказчика.

На основании данных доказательств нужно рассчитать стоимость выполненных работ и предварительно определить размер убытков.

Убытки включают в себя расходы, которые Вы произвели, выполняя работы по этапу, или должны будете произвести в связи с отказом от работ, а также упущенную выгоду — неполученные доходы.

Далее, необходимо направить заказчику письменный ответ на его отказ от продолжения работ.

Ваше письмо должно содержать перечень частично выполненных Вами работ, их стоимость, размер фактически произведенных затрат, а также требование оплатить выполненные работы и возместить убытки.

Также нужно сохранить доказательства получения заказчиком Ваших требований. Можно вручить письмо под роспись представителю заказчика, который на Вашем экземпляре письма поставит отметку о получении (слово «получил», подпись с расшифровкой, должность, дату и печать). Либо направить ценным письмом с описью вложения и обратным уведомлением о вручении.

В случае отказа заказчика от удовлетворения Ваших требований, Вы вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по оплате выполненных работ и убытков, вызванных отказом заказчика от договора.

Однако при судебном разбирательстве существует риск отказа в удовлетворении иска, поскольку Вы приступили к исполнению договора до начала согласованного срока (до передачи Вам всех исходных данных).

Иными словами, Вы не были обязаны приступать к очередному этапу проектных работ, однако начали их выполнение. Тем самым, Вы приняли на себя риск отказа заказчика от договора.

Ответ подготовил Дмитрий Стихин, старший юрист

Как оформить письмо о расторжении договора оказания услуг

Договор на оказание различных услуг заключается сторонами на добровольной основе на определенный срок. Если же одна из сторон контракта желает прекратить его действие досрочно, то необходимо направить второму контрагенту письмо о расторжении договора оказания услуг.

Можно расторгнуть в одностороннем порядке

По общему правилу, установленному в ст.450 ГК РФ, одна сторона не может отказаться от договора без наличия веских оснований. Расторжение соглашения по решению только одной из сторон допустимо через суд только в следующих случаях:

  • При серьезных нарушениях контракта другим контрагентом (нарушение сроков, предоставление некачественных услуг или услуг не в полном объеме);
  • По основаниям, предусмотренным ГК, иными нормативными актами, либо самим договором про оказание услуг.
Читайте так же:  Досудебное урегулирование споров - особенности процедуры

Возможность одностороннего отказа от соглашения на оказание услуг предусмотрена в специальной норме, которая применяется исключительно для договоров о платном оказании различных услуг. Так, в ст.782 ГК РФ закреплено, что в судебную инстанцию можно не обращаться если:

  • От договора отказывается заказчик, который выплатил исполнителю все фактические расходы;
  • Письмо об отказе от договора подает исполнитель, при условии, что он возместил заказчику понесенные убытки.

Если же условие о погашении в связи с выполнением договора о платных услугах расходов исполнителя или убытков заказчика не выполнено, потерпевшая сторона имеет право обжаловать односторонние решение об отказе от договора в суде.

Можно расторгнуть досрочно

Соглашение на оказание услуг (медицинских, финансовых, юридических) и т.д. заключается на определенный срок. Расторжение договора ранее установленного срока возможно при таких обстоятельствах:

  • Неисполнение условий контракта по вине одного из участников;
  • Возникли обстоятельства, которые не позволяют в дальнейшем исполнить договор (например, переезд, наложение санкций, закрытие фирмы поставщика и т.д.).

Отказаться от договора в досрочном порядке можно как еще до начала оказания услуги, так и в процессе ее получения. Однако после предоставления услуги отказ не допустим. При прекращении договора участники должны возместить ущерб, связанный с досрочным аннулированием контракта.

Если же стороны не достигли консенсуса, прекратить договор ранее истечения срока можно в одностороннем порядке (на основании ст.782 ГК РФ и положений договора) или путем подачи искового заявления в суд (если убытки не были возмещены добровольно).

Как правильно написать

Чтобы отказаться от договора на оказание услуг, заявитель должен направить другой стороне соответствующее письмо. После получения извещения второй участник должен дать ответ в течение 30 дней.

Форма письма об отказе от услуг не утверждена на законодательном уровне, однако в данном документе должны содержаться следующие данные:

  • В правом углу листа А4 указывается так называемая шапка: наименование и адрес заявителя и получателя извещения;
  • Посередине листа пишется: «Уведомление», а на строку ниже уточняется: «о расторжении договора на оказание (юридических, консалтинговых, аудиторских и т.д.) услуг;
  • В тексте уведомления проставляются реквизиты и название договора, который был заключен, название вашей организации (или ФИО физического лица) и наименование другой стороны договора;
  • Делается ссылка на статью закона или/и договора, которая является основаниям для его аннулирования;
  • В заключительной части укажите свои требования или обязательства. К примеру, если уведомление подает заказчик, указывается: «обязуюсь выплатить (покрыть) все понесенные в связи с расторжением договора убытки». Если же расторжение контракта проводится по причине виновных действий другой стороны, заявитель может требовать выплаты штрафов, пеней, процентов, которые предусмотрены договором;
  • Подпись заявителя, печать фирмы (если уведомление подает юрлицо) и дата составления документа.

Передать уведомление можно непосредственно в руки исполнителю или заказчику. При этом желательно напечатать письмо в двух экземплярах и попросить поставить подпись о получении письма на своем экземпляре.

Также разрешается направлять письмо об отказе от договора по почте, но обязательно с уведомлением о получении.

В ООО «Прецедент»

Видео (кликните для воспроизведения).

адрес: г.Москва, ул, Лесная, 25, офис,34

адрес: г.Москва, проспект Мира, 26, офис,15

об одностороннем отказе от договора оказания юридических услуг

«20» июня 2016 г. между мной,Семеновым Александром Викторовичем, директором ЗОА «Зоря», именуемым в дальнейшем Заказчик, и Сидоровым Сергеем Викторовичем, директором ООО «Прецедент», именуемым в дальнейшем Исполнитель, был заключен договор оказания юридических услуг№1, именуемый в дальнейшем «Договор». В соответствии с п. 25 Договора, при нарушении сроков предоставления юридических услуг Заказчик вправе осуществить односторонний отказ от Договора. В связи с вышеуказанным фактом извещаем Вас, что Договор от 20 июня 2016 г.№ 1 на основании п. 1 ст. 450.1, ст.782 ГК РФ, а также п. 25 Договора считается расторгнутым с момента получения Исполнителем данного уведомления. Требуем вернуть в срок до 01.12.2016 года денежную сумму в размере 50 тыс. 450 рублей (пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят рублей) за не предоставленные юридические услуги.

Когда нужно обращаться в суд

Несмотря на то, что ГК РФ предусмотрена возможность прекратить действие договора по инициативе одной стороны, необходимость обращения в суд может возникнуть при отказе исполнителя или заказчика возмещать убытки.

Однако чтобы иметь полномочия на обращение в суд, сначала следует попытаться решить спор в досудебном порядке путем подачи уведомления о расторжении договора и требования о возмещении убытков.

Если контрагент откажется покрыть материальный урон в указанный в письме срок, но не позже 30 дней со дня вручения уведомления, можно обращаться в суд, обязательно приложив к иску копию уведомления о расторжении соглашения на оказание услуг.

Письмо-отказ

Умение писать письма-отказы является одним из важнейших навыков работника предприятия, отвечающего за внешние связи организации и деловую переписку. Содержание и подача такого письма не только говорят об образовании и культуре его составителя, но и формируют имидж, репутацию предприятия в бизнес-среде.

По каким поводам происходит деловая переписка

В каждую активно работающую компанию регулярно приходят письма с различными предложениями. Это может быть предложение о сотрудничестве (коммерческое), об участии в каком-либо мероприятии (конференции, семинаре, праздновании) и т.д. Также в обращении между организациями распространены письма-запросы, претензии, напоминания и т.д. Таким образом, входящая корреспонденция предприятия может исчисляться десятками, а то и сотнями различных посланий, которые требуют ответа.

Как оформить отказ

Рассмотрение того или иного письма никоим образом не гарантирует того, что получивший его представитель организации в обязательном порядке ответит согласием на предложение, запрос или претензию, содержащуюся в нем. Напротив, во многих случаях работники компаний пишут отказы.

Но чтобы правильно отказать, нужны определенные навыки. Важно не обидеть отправителя письма негативным содержанием – это диктуют не только правила элементарной деловой вежливости, но и возможность того, что в дальнейшем он может стать заказчиков, клиентом или партнером.

Читайте так же:  Обзор практики вс рф о материальной ответственности работников

Общие сведения о деловом письме

Вся официальная корреспонденция подчиняется определенным правилам составления. Прежде всего, необходимо помнить о том, что, несмотря на то, что содержание письма может быть абсолютно произвольным, его структура и состав должны соответствовать нормам, принятым в оформлении деловых бумаг, т.е. условно поделены на три части: начало (обращение и заголовок письма), основной раздел и заключение (подпись и дата).

Стиль письма должен быть сдержанным, лаконичным, без излишне «нагруженных» предложений, сложной специфической терминологии. Отказ следует делать максимально корректным, в нем недопустимы грубость, ненормативная лексика и прочие крайние проявления. При формировании письма нужно обязательно учитывать нормы русского языка в плане культуры речи, лексики, грамматики, орфографии и стилистики.

Отказ может быть немотивированным, но все же лучше, если в письме будет указана его причина.

В случае, если ответ подробный и обстоятельный, то следует поделить его на абзацы или пункты – так восприятие текста существенно облегчается.

При отказе не надо рубить сплеча и «сжигать мосты» желательно оставить пути к отступлению, то есть поблагодарить за оказанное внимание и выразить надежду на возможность дальнейшего сотрудничества. Для этого можно указать условия, которые получатель может выполнить для установления деловых отношений. Если есть возможность посоветовать предприятие, которое также согласилось бы на сотрудничество или иные предложения, высказанные в первоначальном послании, то пренебрегать ею не следует – это оставит хороший след в памяти адресата.

На имя кого писать

Отказ нужно писать строго на имя того человека, который подписался под изначальным письмом. В противном случае, отказ может не дойти до адресата или затеряться в потоке входящей корреспонденции. Однако, если под письмом-предложением подписи конкретного человека не было, то можно использовать нейтральную форму обращения (например, в виде простого приветствия «Добрый день»).

[3]

Оформление письма-отказа

Письмо можно написать от руки (такой формат будет говорить об особом, теплом отношении к адресату) или напечатать на компьютере.

При этом допустимо использование простого листа бумаги или же бланка с фирменными реквизитами и логотипом компании.

Письмо-отказ формируется в единственном оригинальном экземпляре, обязательно датируется и нумеруется (в соответствии с документооборотом предприятия). При этом информацию о нем следует включить в журнал исходящей корреспонденции, отметив его дату, номер и кратко — содержание. В дальнейшем этот журнал может стать свидетельством создания и отправки послания.

Кто должен подписать

В идеале под письмом должен стоять автограф директора организации, но возможно это далеко не всегда (и практически совсем исключено на предприятиях с большой численностью работников и множеством структурных подразделений). Поэтому, подписать письмо об отказе может любой сотрудник компании, уполномоченный на создание подобного рода документации и наделенный правом подписи корреспонденции. Это может быть секретарь, юрист, начальник или специалист какого-либо отдела.

Как отправить письмо

Письмо можно отправить разными способами, при этом лучше всего выбрать тот, посредством которого дошло изначальное послание. Наиболее приемлема отправка через почту России, но в этом случае следует взять заказное с уведомлением о вручении, также можно применить передачу через представителя или курьера (такой метод гарантирует более быструю доставку). Допустимо и использование факса, электронных средств связи и даже социальных сетей или мессенджеров (но только при условии, что отправитель первоначального письма сам пользуется таким путем коммуникации).

Письмо-отказ от сотрудничества

Если вам потребовалось сформировать письмо-отказ от сотрудничества, посмотрите его образец и комментарии к нему.

  1. В начале письма напишите, для кого оно предназначено: укажите название организации, должность и ФИО ее представителя, на имя которого составляете ответ. Используйте вежливую форму обращения, поблагодарите за проявленного внимание к вашей компании и после этого переходите к сути послания.
  2. Обязательно сошлитесь на то письмо, в ответ на которое вы пишете отказ, укажите обстоятельства, которыми вызвана отрицательная реакция. Если вашим оппонентом к его предложению были приложены какие-то дополнительные бумаги, обозначьте то, что вы с ними ознакомились.
  3. При возможности, выскажите в письме выражение надежды на то, что сотрудничество все же состоится, не преминув внести условия, которые для этого должны быть выполнены.
  4. В заключение подпишите письмо и датируйте.

Письмо-отказ от участия в мероприятии

При составлении письма-отказа от участия в мероприятии, воспользуйтесь вышеприведенными рекомендациями в отношении письма-отказа от сотрудничества. В письме все стандартно, но обязательно: информация об отправителе и адресате, затем — обращение, сам отказ с упоминанием поступившего предложения об участии в мероприятии и обязательно указание обстоятельств, послуживших поводом к отрицательному ответу, затем — подпись и дата.

Письмо-отказ от предложения о работе

Не только от предприятия может поступить письмо-отказ. В некоторых случаях его может выразить лицо, не имеющее к компании никакого отношения: например, соискатель на какую-либо должность. Если вы являетесь именно таким человеком, формируйте отказ также сообразно с правилами и нормами деловой документации. Используйте вежливое обращение, укажите наименование предложенной вам вакансии, а также причину, по которой вы от нее отказываетесь (не забывайте о том, что потенциальный работодатель может пересмотреть условия предлагаемой вам работы). В конце обязательно подпишитесь и поставьте дату.

Является ли письмо заказчика с требованием приостановить выполнение работ на неопределенное время заявлением об одностороннем отказе от договора

Отказ от договора, не связанный с ненадлежащим исполнением его подрядчиком (ст. 717 ГК РФ), выраженный фактическими действиями либо с помощью направленного подрядчику уведомления

Вывод из судебной практики: По вопросу о том, является ли письмо заказчика с требованием приостановить выполнение работ на неопределенное время заявлением об одностороннем отказе от договора, существует две позиции судов.

Позиция 1. Письмо заказчика с требованием приостановить выполнение работ на неопределенное время является заявлением об одностороннем отказе от договора, не связанном с нарушением этого договора подрядчиком (ст. 717 ГК РФ).

Читайте так же:  Договор ипотеки – заполненный образец

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.03.2011 по делу N А45-29703/2009

«…Письмом от 02.07.2009 генподрядчик просит субподрядчика приостановить работы по проектированию (без указания периода приостановления), ввиду того, что у заказчика ООО «Степаньково» имеются организационно-технические вопросы по определению статуса земельного участка.

Субподрядчик приостановил работы по проектированию, о чем известил 17.07.2009 генподрядчика письмом N 1544/724-06 и направил разработанный по состоянию на дату приостановления работ объем проектных работ и предложил генподрядчику оплатить стоимость фактически выполненных работ.

Суды, руководствуясь статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая условия договора субподряда от 02.03.2009 N 270/08-131-724, результаты проведенных экспертиз, переписку сторон, установив, что субподрядчик, приступая к выполнению работ , действовал согласно условиям договора и до приостановки работ генподрядчиком выполнил не менее 90% от объема первого этапа работ, пришли к обоснованному выводу об обязанности генподрядчика оплатить стоимость фактически выполненных субподрядчиком работ и сумму процентов за пользование чужими денежными средствами.

Довод кассационной жалобы о том, что суды неправомерно ссылались на статью 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку ответчик не отказался от исполнения договора, а приостановил сбор и анализ исходных данных, отклоняется, поскольку противоречит материалам дела, установленным по делу обстоятельствам…»

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.02.2011 по делу N А05-2938/2010

«…Письмом от 16.09.2009 N 02-8/8 заказчик сообщил подрядчику о необходимости приостановить выполнение работ по разведке месторождений на участке недр «Варткнавский» с 16.09.2009 на неопределенное время в связи с отсутствием денежных средств.

Ссылаясь на то, что заказчик отказался оплатить работы, выполненные до их приостановления, ООО «Севергеолдобыча» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск со ссылкой на статью 717 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).

Нарушений судами норм процессуального права, в том числе являющихся безусловным основанием для отмены принятых по делу судебных актов, а также несоблюдения норм материального права кассационной инстанцией не установлено…»

Позиция 2. Письмо заказчика с требованием приостановить выполнение работ на неопределенное время не признается заявлением об одностороннем отказе от договора.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 01.08.2012 по делу N А75-4099/2011

«…Между ООО «СветоДизайн — Югра» (заказчик) и ООО «ТД «ЭКОДОМ — Южный Урал» (подрядчик) подписан договор подряда от 07.12.2009 N 73/09 (далее — договор подряда) по осуществлению подрядчиком с применением своих материалов собственными или привлеченными силами комплекса работ по строительству одного двухэтажного гостинично-оздоровительного комплекса из бруса клееного профилированного, клееной балки, а также иных материалов и изделий, указанных в проектной документации на объекте База отдыха Сургутской ГРЭС-2.

Согласно статье 717 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально объему работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора, заказчик обязан возместить убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, судебные инстанции установили, в том числе на основании письма от 15.03.2010 N 80 в котором указано на приостановление строительства в связи с необходимостью дополнительной корректировки проекта и о том, что сроки по дальнейшему строительству будут сообщены дополнительно.

Таким образом, вывод арбитражных судов о том, что ООО «СветоДизайн — Югра» не отказалось от исполнения договора подряда соответствует имеющимся в деле доказательствам и основан на правильном применении норм материального права…»

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить

именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа . Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 938 55 47 (Москва)

[1]

+7 (812) 467 31 19 (Санкт — Петербург)

8 (800) 511 38 53 (Остальные регионы)

Особенности расторжения договора подряда по инициативе заказчика и подрядчика

В Гражданском кодексе сформулирован принцип свободы договора, являющийся очень важным аспектом гражданско-правовых отношений. По этому принципу, помимо выбора формы и включения необходимых условий в договор, существует возможность отказа от исполнения обязательств, в случае если обе стороны сделки согласны на такой шаг.

При расторжении договора подряда сторонам сделки необходимо опираться на действующее законодательство, которое регулирует порядок этого процесса.

Нормативная документация

Порядок расторжения договорных отношений и договоров подряда в частности регулируется ГК РФ. Правила признания недействительности сделок описываются в статьях 166-181. К примеру, согласно этим статьям сделка признается недействительной, если она совершалась под влиянием угрозы или обмана, а также лицом, не уполномоченным на такие действия, несовершеннолетним или недееспособным, или же противоречит действующим законам.

Статья 450 ГК РФ посвящена основаниям изменения и расторжения договоров. В ней описываются нюансы прекращения договорных отношений как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке. Кроме этого, при прекращении отношений по договору подряда следует руководствоваться главой 37. Так, статьи этой главы описывают случаи, при которых стороны соглашения могут отказаться от исполнения своих обязательств.

Порядок расторжения

Отказ от выполнения подряда допускается в случаях, предусмотренных законом. В других случаях, вопросы прекращения сотрудничества решаются в судебном порядке. Обязательным условием является досудебное регулирование. Для выполнения этого требования истец обязан отправить ответчику письмо с предложением о разрешении спорной ситуации.

Уведомление следует отправлять либо заказным письмом, либо вручать лично. Во втором случае получателем на копии письма должен проставляться входящий номер или другое подтверждение факта получения. Без такой пометки суд не рассмотрит факт досудебного регулирования состоявшимся.

Если ответчик отказался от предложения истца или в 30-ти дневный срок не оповестил его о своем решении, в мировой суд может быть подано исковое заявление. Срок рассмотрения искового заявления зависит от сложности процедуры. Судебные заседания могут откладываться по причине предоставления ответчиком новых сведений по делу.

Читайте так же:  Поручительство по векселю - аваль

Иск вероятней всего будет удовлетворен мировым судьей при соблюдении следующих условий:

  • при подписании соглашения подряда стороны не имели предпосылок для окончания деловых отношений;
  • обстоятельства, которые привели истца к расторжению соглашения, не могли быть им преодолены;
  • продолжение договорных отношений повлекло бы потерю выгоды, которая подразумевалась при заключении договора;
  • условия, вынудившие истца обратиться в суд, не были оговорены в соглашении подряда.

После того как суд вынесет решение, у обеих сторон будет 10 дней для подачи апелляции. Договоренность может считаться расторгнутой, если есть соответствующее решение суда, и в 10-ти дневный срок стороны не оспорили это решение.

Соглашение подряда может быть расторгнуто несколькими способами. Любая сторона сделки, в случае невыгодности таких деловых отношений, вправе прекратить сотрудничество в одностороннем порядке.

В одностороннем порядке

Несмотря на то, что в Гражданском кодексе существует запрет на расторжение договоров в одностороннем порядке (статья 301), для подрядных сделок сделано исключение. Заказчик, как инициатор сделки, может в любой момент до принятия работ разорвать деловые отношения.

Подрядчик также может досрочно разорвать соглашение, но только на других условиях. И в том и другом случае стороны должны быть готовы к возникновению убытков.

Причины, по которым заказчик может отказаться от дальнейшего сотрудничества:

  1. Качество работ не отвечает заявленным требованиям.
  2. Подрядчик вовремя не приступил к выполнению работы, или во время выполнения становится очевидным, что исполнитель не сдаст работу в срок. Заказчик при этом вправе требовать от подрядчика возмещения убытков.
  3. Если подрядчику уже был дан срок для исправления недостатков, и он не справился с поставленной задачей. В этом случае заказчик может поручить выполнение обязательств по договору другому лицу за счет подрядчика и требовать возмещения убытков.
  4. Если в связи с некачественным результатом работ подрядчик не согласен снизить цену.

Кроме этого заказчик вправе разорвать соглашение без объяснения причин. Однако в этом случае ему придется оплатить часть уже выполненной работы, а также возместить убытки, которые возникли у подрядчика вследствие расторжения договора. Стоит отметить, что убытки компенсируются в пределах разницы между общей стоимостью работы и стоимостью работы, которая была выполнена до получения подрядчиком извещения об отказе исполнения договора.

Подрядчик может отказаться от исполнения своих обязательств в следующих случаях:

  1. Если заказчик не обеспечил подрядчика всем необходимым для производства работ. Примером таких необходимых атрибутов может послужить проектная документация, давальческое оборудование и материалы, доступ к объекту.
  2. Если заказчик не оказывает содействие подрядчику, если оно предусматривается условиями договора подряда или препятствует исполнению обязательств.
  3. Если заказчик, несмотря на своевременное предупреждение подрядчика о некачественных материалах, документации, переданной для переработки вещи или о других причинах, которые грозят качеству выполняемого подряда, не предпринял необходимых мер.

В таких случаях исполнитель вправе не только прекратить сотрудничество, но и требовать возмещения убытков, связанных с прекращением действия договора. Примечательно, что расторжение договоренности не освобождает подрядчика от ответственности за качество работы.

По соглашению сторон

Согласно статье 450 ГК РФ, расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено. Как правило, соглашение оформляется по форме самого договора и содержит согласие всех сторон сделки прекратить сотрудничество.

Согласно судебной практике, чаще всего договор подряда расторгается по соглашению сторон в случае существенного возрастания стоимости оборудования и материалов, а также услуг, предоставляемых третьими лицами, которые невозможно было предусмотреть на начальном этапе заключения договора. Прекращения сотрудничества можно избежать, если заказчик согласен увеличить цену заказа.

Соглашение о расторжении договора подряда должно содержать следующую информацию:

  • наименование сторон;
  • реквизиты должностей лиц, заключающих соглашение;
  • сведения о договоре подряда – предмете соглашения;
  • условия, по которым подрядчик обязуется передать незавершенную работу;
  • условия, по которым заказчик обязуется эту работу оплатить.

Подобные соглашения не имеют унифицированной формы и должны составляться сторонами сделки самостоятельно. Самым важным критерием при составлении является согласованность условий между заказчиком и подрядчиком.

Уведомление и заявление

Прекращение договорных отношений начинается с составления определенного пакета документов. В первую очередь, инициатор должен направить соответствующее письмо контрагенту с указанием:

  • реквизитов договора;
  • реквизитов сторон;
  • причины расторжения.

Если после получения уведомления и претензии стороны не договорятся о подписании соглашения, инициатор должен составить исковое заявление в суд. Для составления документа потребуются следующие сведения:

  • наименование судебной инстанции;
  • данные истца (форма собственности, наименование организации, реквизиты);
  • пункты соглашения подряда, которые не были удовлетворены;
  • финансовые убытки, которые возникли из-за этого;
  • меры, которые предпринял истец для урегулирования споров (досудебная претензия).

Грамотно составленное исковое заявление должно содержать ссылки на действующее законодательство. Так, если истец в заявлении оперирует какими-либо правилами, он обязан указать на основании каких документов и статей он вправе это делать. Кроме этого в исковом заявлении должно быть обозначено требование по удовлетворению интересов истца с указанием конкретных денежных сумм.

Видео (кликните для воспроизведения).

Юридическая консультация по поводу расторжения договора подряда со стороны заказчика представлена в данном видео.

Источники


  1. Теория государства и права. — М.: КноРус, 2009. — 384 c.

  2. Мазарчук, Д. В. Общая теория государства и права. Ответы на экзаменационные вопросы / Д.В. Мазарчук, Н.А. Глыбовская. — М.: ТетраСистемс, 2011. — 144 c.

  3. Трудовое право; Юнити-Дана — Москва, 2010. — 504 c.
  4. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник; Юнити-Дана, Закон и право — М., 2014. — 560 c.
  5. Кони, А.Ф. Избранные произведения; Юридическая литература, 2012. — 495 c.
Письмо-отказ заказчика от выполнения подрядного договора
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here