Договор купли-продажи строительных материалов — образец

Предлагаем ознакомится со статьей на тему: "Договор купли-продажи строительных материалов — образец" с комментариями профессионалов. В данной статье собран и систематизирован весь имеющийся материал интернета и предоставлен в удобном виде.

Акт приема-передачи товара (приложение к договору купли-продажи строительных материалов)

Приложение к Договору купли-продажи строительных материалов N ____ от «___»__________ ____ г.

АКТ приема-передачи товара N _____

«___»_________ ____ г.

Гражданин Российской Федерации __________________, «__»_________ ___ года рождения, паспорт серии _____ N ________, выдан _________________________ от «___»__________ ____ г., код подразделения ________, зарегистрированный по адресу: _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _________________________, «__»________ ____ года рождения, паспорт серии _________ N _______, выдан «___»_________ ____ г. _______________, код подразделения ________, зарегистрированный по адресу: ______________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с разделом 2 Договора купли-продажи строительных материалов N ___ от «___»__________ _____ г. Продавец передает, а Покупатель принимает строительные материалы следующего ассортимента и количества (далее — «Товар»):

2. Настоящий Акт свидетельствует о том, что Товар передан в согласованном Договором купли-продажи строительных материалов N _____ от «__»_______ ___ г. Стороны не имеют претензий друг к другу.

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор купли-продажи строительных материалов

Тип документа: Договор купли-продажи имущества

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 10,2 кб

Такой договор просто необходим для письменной фиксации прав и обязанностей покупателя и продавца.

[3]

Договор купли-продажи строительных материалов составляется на стандартном листке, при этом шапка договора должна содержать название города, где осуществляется оформление договора и дату.

В преамбуле указываются данные продавца и покупателя, в том числе Ф.И.О., данные паспорта, а также документы, согласно которым действуют обе стороны.

К договору прилагается ассортимент продаваемого товара с указанием цен, как за единицу товара, так и суммарную стоимость.

Расчетные операции, предусмотренные таким договором, производятся только посредством наличных средств.

За несвоевременную поставку или просрочку платежа по отношению к продавцу и покупателю применяются штрафные санкции, равные определенному проценту от суммы договора.

Форс-мажорные обстоятельства

Договорные отношения между сторонами договора прекращаются вследствие наступления обстоятельств, от них независящих (стихийное бедствие, военные действия).

Все возникшие после подписания договора споры решаются несколькими путями:

  • в переговорном режиме;
  • в Арбитражном суде.

Бланк договора купли-продажи строительных материалов

Образец договора купли-продажи строительных материалов (заполненный бланк)

Скачать Договор купли-продажи строительных материалов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №1 к данному договору.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма настоящего договора составляет рублей.

2.2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.

2.3. Расчеты производятся с % предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении дней с момента подписания настоящего договора.

2.3. Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца.

3. СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА

3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания.

3.2.Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении №1 к настоящему договору, в течении дней со дня оплаты Покупателем товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.2. За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем, связанные с инфляцией, в размере % годовых от суммы договора.

4.4. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать в течение дней.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.

5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу.

Договор купли-продажи строительных материалов

Сделку по купле-продаже материальных ценностей лучше документально зафиксировать с помощью договора. Договор установит обязательства и ответственность покупателя и продавца, что позволит, при необходимости, отстоять каждой из сторон свои интересы в суде.

Договор купли-продажи материалов — это двустороннее соглашение, по которому продавец обязуется передать покупателю какие-либо материальные ценности, например, строительные материалы, обладающие характеристиками, указанными в договоре, а покупатель обязан принять эти материалы и оплатить их цену, согласно договору или спецификации к нему.

В качестве примера предлагаем скачать образец договора купли-продажи строительных материалов, ссылка для бесплатного скачивания бланка в формате doc находится внизу статьи.

В договору часто составляется спецификация с перечнем материальных ценностей с указанием их наименований, количества и цены. Составление спецификации особо актуально, когда количество наименований позиций достаточно велико. Спецификация так же, как и договор составляется в двух экземплярах. Каждая из сторон должна подписать договор купли-продажи и спецификацию к нему. Заверять у нотариуса договор можно при желании, но это не является обязательным условием для признание соглашения юридическим документов, который может быть использован в суде.

Скачать образцы договора купли-продажи:

Содержание и условия договора купли-продажи строительных материалов

Рассмотрим оформления договора на конкретном примере — купля-продажа строительных материалов.

Читайте так же:  Кс рф обязал минфин и фнс давать полные разъяснения по налоговым вопросам

В договоре нужно прописать обязательно:

  • дата заключения;
  • место заключения;
  • наименование организаций сторон, ФИО и должности руководителей (для юридических лиц), ФИО и паспортные данные (для физических лиц);
  • предмет договора — список строительных материалов либо указание на то, что список приведен в спецификации, дается описание материальных ценностей с указанием наименования, основных характеристик;
  • цена на предмет договора — цена на каждую позицию.
  • порядок и сроки оплаты, тип оплаты;
  • порядок и сроки поставки строительных материалов, особенности доставки;
  • ответственность за неисполнение обязательств либо их исполнение в неполном объеме;
  • форс-мажорные ситуации;
  • срок действия договора;
  • прочие условия на усмотрение сторон.

Если договор подписывает от имени покупателя или продавца представитель, (что часто случается при заключении сделок юридическими лицами, когда сам руководитель присутствовать при подписании не может), то нужно надлежащим образом оформленная доверенность. Юридические лица заверяют доверенность подписью руководителя и печатью организации, физические лица заверяют документ у нотариуса.

В качестве примера предлагаем скачать образец по ссылке ниже.

Скачать образец договора

Договор купли-продажи строительных материалов образец — скачать.

Типовой образец договора купли-продажи строительных материалов с физическим лицом

Главная » Документы » договоры » Договора купли-продажи » Типовой образец договора купли-продажи строительных материалов с физическим лицом

Для приобретения строительных материалов, покупатель должен заключить с продавцом соглашение об их купле-продаже. В этом документе должна быть указана стоимость, которая должна быть заранее оговорена сторонами.

Далее будет указан перечень обязательных положений, которые должны быть отражены в соглашении о приобретении стройматериалов. Также можно будет ознакомиться с бланком соглашения, в который достаточно будет вписать информацию о сторонах.

Образец типового договора купли-продажи строительных материалов с физическим лицом

Соглашение о приобретении строительных материалов должно быть составлено, не зависимо от того, сторонами являются физические или юридические лица.

В тексте документа должна быть указана следующая информация:

  • Дата и место составления и подписания;
  • Сведения о каждой из сторон. Информация о сторонах должна быть указана в соответствии с паспортами, если стороны физические лица, а также в соответствии с учредительными документами, когда стороны имеют статус юридических лиц. Поскольку от имени юридического лица всегда выступает представитель, он должен представить доверенность, которая заверена руководителем предприятия;

В основной части соглашения должно быть указаны:

Нюансы договора купли-продажи строительных материалов с физическим лицом

Договор купли-продажи строительных материалов — представляет собой двустороннее обязательство, в соответствии с которым одна сторона должна поставить строительные материалы, а вторая сторона оплатить его, а затем принять.

В таком соглашении должна быть указана такая же информация, как и в обычном соглашении купли – продажи.

Типовой образец договора купли-продажи кирпича.

Про типовой образец договора купли-продажи спецодежды смотрите тут.

К этому соглашению может быть приложена спецификация, которая отражает перечень всех материалов, которые должны быть переданы. В ней указывается перечень этих материалов, количество, ассортимент. Обратите внимание, что спецификация является приложением к основному соглашению. Без него, спецификацию юридической силы она не имеет.

Важно! Законом установлены, обязательные требования в отношении отдельных категорий товаров, по предоставлению дополнительной информации о них покупателю.

В отношении некоторых строительных материалов требования о предоставлении определенной информации закреплены на законодательном уровне.

Гражданское законодательство возлагает на продавца обязанность передать такой товар, который описан в соглашении, который заключен ранее. Если условия в соглашении не указаны, то передаваемый товар должен быть пригоден для его использования.

Помните, что и соглашение и спецификация должны быть составлены в двух экземплярах.

Соглашение может содержать следующие дополнительные положения:

  • Процедура внесения покупателем денежных средств;
  • Сведения о гарантии использования;
  • Меры ответственности, которые могут быть наложены на сторону, нарушившие положения соглашения.

Особенности договора купли-продажи строительных материалов с физическим лицом

На основании соглашения купли-продажи, заключенного между двумя физическими лицами происходит передача прав собственности на строительные материалы. Для соглашения такого рода, особенностью является то, что обеими сторонами может являться физическое лицо (то есть как в роли продавца, так и в роли покупателя). Заключение соглашения между этими субъектами осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства.

Физическое лицо, выступающее в роли продавца, должно подтвердить наличие права собственности, на те объекты, которые он продает. В качестве такого подтверждения может выступать договор купли-продажи этих материалов или иной документ, подтверждающий возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Передача товара, должны быть осуществлена в те сроки, которые установлены заключенным соглашением. При необходимости материалы должны быть переданы вместе со всеми документами по их эксплуатации.

Когда соглашением обозначена обязанность продавца, доставить товар покупателю, такая доставка должна быть осуществлена либо в срок, указанный в документе, либо в разумный срок.

Обратите внимание на то, что законом на продавца возложена обязанность по предоставлению исчерпывающий и достоверной информации о товаре до того момента, пока соглашение будет подписано. Также продавец должен указать информацию о наличии дефектов, если они имеются.

На покупателя, являющегося физическим лицом, возлагается обязанность по оплате товара, который ему передан продавцом. Если соглашение содержит положения касающиеся рассрочки или отсрочки, то покупателю должен вносить платежи в соответствии с установленным графиком. Обратите внимание на то, что график платежей может быть составлен в качестве дополнения к основному договору.

Юридическую силу соглашение получает только после того, как стороны подписали документ.

Факт передачи строительных материалов должен подтверждаться передаточным актом, счет – фактурой, накладной на товар или выдаче товарного чека, квитанции.

Соглашения считается исполненным только после того, как продавец передаст в полном объёме товар, предусмотренный соглашением, а покупатель внесет в полном объеме за переданные строительные материалы плату.

Законом предусмотрено, что экземпляров соглашения должно быть столько, сколько лиц участвует в совершении сделки. Каждый экземпляр является оригиналом и должен быть подписан каждой стороной.

Договор купли-продажи стройматериалов

Тип документа: Договор купли-продажи имущества

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 4,6 кб

Для того чтобы грамотно осуществить процесс приобретения или продажи строительных материалов, необходимо уделить большое внимание составлению договора купли-продажи. Поэтому стоит обратить внимание на особенности заполнения договоров подобного типа.

Заполнение рассматриваемого договора

Данный вид договора заключается между такими сторонами, как Покупатель и Продавец. В шапке договора указывается город, в котором осуществляется сделка и подробная дата. Затем, заполняя договор, сторонам понадобится указать такие данные, как:

  • данные обеих сторон: ФИО; паспортные данные; адрес проживания;
  • адрес жилого дома, на праве собственности которого осуществляется сделка;
  • количество строительного материала и его параметры;
  • общая сумма в рублях;
  • ФИО стороны, которая уплачивает расходы по заключению договора купли-продажи строительных материалов;
  • места, где хранятся экземпляры составленных и заполненных договоров (в количестве трех);
  • подписи Продавца и Покупателя;
  • дата заверения нотариусом, его ФИО.
Читайте так же:  Регистрация кассы для интернет-магазина в налоговой

Грамотное заполнение договора позволит обеим сторонам обезопасить свои права при осуществлении соответствующей сделки.

Договор купли-продажи строительных материалов — образец

1.1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №1 к данному договору.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма настоящего договора составляет ________________________________________ рублей.

2.2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.

2.3. Расчеты производятся с _______% предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении _______ дней с момента подписания настоящего договора.

2.3. Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца.

3. СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА

3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания.

3.2.Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении №1 к настоящему договору, в течении _______ дней со дня оплаты Покупателем товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.2. За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере _______% от суммы договора и пеню в размере _______% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем, связанные с инфляцией, в размере _______% годовых от суммы договора.

4.4. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере _______% от суммы договора и пеню в размере _______% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать ________________________________________ в течение _______ дней.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.

5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель

  • Адрес регистрации: ______________________________
  • Почтовый адрес: ______________________________
  • Телефон/факс: ______________________________
  • Паспорт серия, номер: ______________________________
  • Кем выдан: ______________________________
  • Когда выдан: ______________________________
  • Подпись: ______________________________

Договор купли-продажи строительных материалов

Купля-продажа товарно-материальных ценностей выполняется на основании договора купли-продажи, к которому прикладывается, как правило, спецификация с перечнем реализуемых материалов. Скачать типовой бланк договора купли-продажи стройматериалов можно по ссылке внизу статьи.

Минутку внимания! На нашем сайте можно скачать и другие образцы договора купли-продажи, например, животных — скачать образец, лодочного мотора — скачать, оборудования — образец, товаров — скачать образец. Полный перечень документов можно найти в разделе «ДОГОВОРА».

Образец заполнения договора купли-продажи строительных материалов

Типовой бланк договора купли-продажи стройматериалов должен содержать следующие реквизиты:

  • Место заключения;
  • Дату оформления;
  • Реквизиты продавца, которым может выступать физическое или юридическое лицо (ФИО физлица, данные его паспорта, название организации, ФИО руководителя);
  • Реквизиты покупателя;
  • Предмет договора – товарно-материальные ценности, например, строительные материалы. Дается описание стройматериалов либо в самом договоре, либо в спецификации к нему. Указывается наименование, марка, сорт материалов, единица измерения, количество, цена, сумма;
  • Сумма по договору и порядок расчетов – прописывается прописью общая сумма, вид оплаты, порядок расчетов, условия оплаты, возможность предоплаты;
  • Срок исполнения договора – дата, с которой бланк договора вступает в силу, сроки передачи материальных ценностей;
  • Ответственность сторон – прописывается, какую ответственность несут продавец и покупатель в случае неисполнения обязательств по договору: пеня за непоставку строительных и иных материалов, за несвоевременную поставку, за неоплату, размеры штрафов;
  • Форс-мажор – действия сторон, в случае наступления непредвиденных и чрезвычайных ситуаций;
  • Разрешения споров – порядок разрешения возможных разногласий и споров;
  • Подписи сторон и полные реквизиты (включая платежные данные).

Договор оформляется в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Ниже представлен образец для сделки купли-продажи строительных материалов, данный образец можно использовать и при продаже любого вида товарно-материальных ценностей (ТМЦ), изменив данные в бланке договора на нужные.

Скачать образец договора купли-продажи стройматериалов – ссылка.

Договор купли-продажи строительных материалов

г. Москва «___»_________ 201_ г.

ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи строительных материалов (далее – «Договор») о нижеследующем:

Видео (кликните для воспроизведения).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает строительные материалы в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Приложении № 1 к данному Договору.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет ____________(___________) рублей __ копеек, включая НДС 18 % — ____________(_____________________) рублей __ копеек.
2.2. Расчеты производятся со 100%-ной предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы Договора в кассу Продавца в течение ___ дней с момента подписания настоящего Договора.
2.3. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.

Читайте так же:  Порядок регистрации ооо на портале госуслуги (нюансы)

3. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор купли-продажи строительных материалов вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.2. Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, в течение ____ дней со дня оплаты Покупателем товара.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.
5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

Весь образец договора купли-продажи строительных материалов в прикрепленном файле.

Договор поставки материалов образец бланк

По соглашению о поставке одна сторона обязуется доставить товар покупателю в оговоренном объеме и в определенный сторонами срок. И одной из разновидностью предмета договора поставки являются материалы.

Они могут предназначаться для строительства или производства, на форму документа это никак не влияет.

Правила составления договора поставки материалов

В законе сказано, что содержание договора должно иметь ряд условий, необходимых для признания его действительным.

К ним относятся:

  • порядок поставки материалов, он основывается на спецификациях, которые покупатель должен предоставить поставщику заблаговременно;
  • в договоре должна быть прописана цена и порядок оплаты товара.

Для поставки строительных материалов обязательно наличие в тексте договора:

  • данных о материалах: ассортимент, качество, количество;
  • срок поставки и порядок;
  • срок оплаты товара и порядок оплаты.

Так же договором могут быть предусмотрены условия о таре, упаковке материалов, вопросы страхования товара, момент перехода собственнического права, гарантийные сроки и ответственность участников сделки.

Правовая природа договора поставки материалов

Закон не предусматривает строгой формы для составления договора поставки, он может быть составлен на основе примеров из интернета или при помощи юристов.

Главное — это выполнить его в письменном виде, указав полные наименования сторон сделки, их реквизиты.

Как правило по таким соглашения сторонами являются юридические лиц а или индивидуальные предприниматели. В таком случае надо не забыть кроме подписей сторон проверить и наличие печатей.

Товар по договорам поставки, а именно материалы, должен быть соответствующим образом сертифицирован и соответствовать всем обязательным нормам.

В законе говорится, что предмет договора поставки должен закупаться самим поставщиком или быть им произведен.

Но на практике это правило соблюдается не строго и поставщик может вообще не обладать собственническим правом на свой товар.

Ведь смысл сделки в том, что поставщик обязуется предоставить продукцию в объеме и качестве, согласно спецификации, со склада или напрямую от организаций производителей товара.

Покупатель же обязан оплатить поставляемые ему материалы в соответствии с ценой, которая стоит в спецификации.

Каждая партия товара подлежит оплате отдельно, а день оплаты — это день, когда деньги поступают на счет продавца.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора поставки материалов вариант которого можно скачать бесплатно.

Образец договора купли-продажи материалов

Важно отметить, подобные договора всегда требуют письменной фиксации прав и обязанностей, которые возлагаются на участников сделки. Договор составляется по стандартному образцу договора купли-продажи. Учтите, что договором предусмотрены расчетные операции, они производятся наличными средствами. Если покупатель или продавец не станут выполнять возложенные на них обязательства, то применяются штрафные санкции.

Образец типового договора купли-продажи материалов

Выделяя бланк договора, то важно отметить, что он станет включать в себя такие важные пункты, как:

[2]

  • Место заключения договора, дата;
  • Реквизиты участников сделки;
  • Предмет договора;
  • Сумма по договору, порядок расчетов;
  • Форс-мажорные обстоятельства;
  • Ответственность сторон.

Договор принято оформлять в двух экземплярах, каждая сторона забирает по одному варианту. Лучше всего сразу оформлять договор правильным образом, так можно избежать лишних трудностей в дальнейшем. Самый оптимальный вариант – обратиться к юристам за консультацией.

Приложения и сопутствующие документы к договору купли-продажи материалов

Важно приложить к документу приложения, дополнительные документы. Нельзя не добавить и спецификацию материалов, тары.

Если стороны договорились, что оплата производится только по графику платежей, то важно внести в приложениях график внесения платежей.

Помимо всего сказанного, бланку документа обязательно должны сопутствовать протоколы разногласий, дополнительные соглашения. Что касается акта приема-передачи имущества, то его нужно оформить в обязательном порядке. Это аргументируется тем, что документ выступает в роли подтверждения передачи материалов покупателю со стороны продавца.

Как выглядит договор купли-продажи векселя?

Про т иповой образец договора купли-продажи книг смотрите тут.

Часто стороны забывают об этом, игнорируя и многие другие пункты договора, в результате сталкиваясь со многими ошибками. Чтобы избежать всего этого, следует заранее изучить и вникнуть в смысл всех пунктов договора.

Форс-мажорные обстоятельства по договору купли-продажи материалов

Часто возникают форс-мажорные обстоятельства, в этом случае договорные отношения между участниками сделки и вовсе прекращаются. К примеру, сюда можно отнести военные действия, стихийное бедствие и т.д.

Те спорные ситуации, проблемы, которые порой возникают между сторонами сделки в момент подписания договора, принято решать двумя путями:

  • в переговорном режиме;
  • в Арбитражном суде.

Оформление договора – это ответственная процедура, в момент которой участники сделки должны ознакомиться со всеми ее деталями. Лучше всего взять с собой опытного человека, если нет возможности обратиться за помощью к опытным юристам.

Не стоит игнорировать это, так как есть риск столкнуться с «подводными камнями», которые присутствуют в договоре, теми условиями, которые вас не устроят.

Образец договора купли-продажи строительных материалов, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №1 к данному договору.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма настоящего договора составляет рублей.

2.2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.

2.3. Расчеты производятся с % предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении дней с момента подписания настоящего договора.

2.3. Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца.

3. СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА

3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания.

3.2.Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении №1 к настоящему договору, в течении дней со дня оплаты Покупателем товара.

Читайте так же:  Постановление 17-п кс рф от 11.04.2019 как оплачивать работу в праздники

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.2. За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем, связанные с инфляцией, в размере % годовых от суммы договора.

4.4. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать в течение .

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.

5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу.

Договор купли продажи материалов

Договор купли-продажи строительных материалов

г. Москва «___»_________ 201_ г.

ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи строительных материалов (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает строительные материалы в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Приложении № 1 к данному Договору.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет ____________(___________) рублей __ копеек, включая НДС 18 % — ____________(_____________________) рублей __ копеек.
2.2. Расчеты производятся со 100%-ной предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы Договора в кассу Продавца в течение ___ дней с момента подписания настоящего Договора.
2.3. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.

3. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор купли-продажи строительных материалов вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.2. Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, в течение ____ дней со дня оплаты Покупателем товара.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.
5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

Что это такое

Соглашение, связанное с приобретением или реализация СМ – тип документации, составляемой в письменном виде, подписываемой сторонами, принимающими участие в этой сделке. В качестве сторон выступают:

  • продавец (тот, кто реализует и получает финансы);
  • покупатель (тот, кто приобретает и платит средства).

В рамках бумаги предусматриваются корреспондирующие обязательства, связанные с передачей и оплатой товарных позиций соответственно.

Когда один гражданин нуждается в приобретении определенного товара, а другой его имеет и хочет продать, эти субъекты в автоматическом порядке превращаются в договаривающиеся между собой стороны. Сделка между ними должна быть оформлена индивидуально во избежание излишних вопросов со стороны налоговиков и для внутренних отчетностей.

Договорное соглашение предусматривает, что человек, реализующий СМ, передает их в собственность тому, кто желает купить. По факту передачи осуществляются мероприятия по оплате товаров за оговоренную ранее сумму.

В качестве объектов купли-реализации могут выступать различные материалы и вещи:

  • предметы движимого имущества;
  • недвижимые объекты.

Главное, чтобы они являлись собственностью непосредственного продавца. В лице покупателей выступают частные лица, предприниматели, организации, государство.

Структура и составление

В структуре должны быть указаны все моменты, регулирующие права и обязанности сторон. Тот, кто продает, берет на себя ответственность по указанию критериев и характеристик товара. Вдобавок к этому к соглашению прилагаются спецификации СМ, тары под них, а также графики осуществления платежных операций.

Бланк договора подразумевает и сопутствующие протоколы разногласий, а также нюансы их согласования.

ДКП в отношении СМ – двусторонний. Это связано с тем, что у обеих сторон имеются обязательства. Немаловажен тот факт, что они являются по отношению друг к другу и должниками, и кредиторами. В первом случае роль играют обязательства, а во втором – права о требовании их выполнения. Наряду с этим документ включает в себя две немаловажные «встречные» позиции:

  • продавец имеет обязательство по передаче материалов;
  • покупатель должен внести плату за них.

Эти нормы взаимно обусловлены и эквивалентны с экономической точки зрения. Если продавец или клиент так и не смогут обеспечить исполнение обязательств, одна из сторон будет выступать в качестве субъекта встречного исполнения. И она вправе осуществить приостановление функционирования договора и даже воздержаться от исполнения его условий с требованием о возмещении материальных убытков.

Вот несколько задач, которые необходимо решить перед непосредственным оформлением ДКП:

  • согласование условий, которые являются значимыми и существенными;
  • разработка типового шаблона и его структуры;
  • проведение экспертизы;
  • оценивание рисков составления;
  • подписание и заключение;
  • сверка информации о владельце СМ;
  • составление вспомогательных контрактов;
  • обеспечение правовой защиты и поддержки интересов.
Читайте так же:  Можно ли оставить квартиру в счет уплаты алиментов

Образец договора

Типовое соглашение включает в состав 5 пунктов. По центру указывается его наименование «Договор купли-продажи…», номер. Строчкой ниже слева следует город, а справа – дата составления. С новой строки указываются наименования сторон с их статусами, а также тот факт, что ими был заключен договор о нижеследующем. Ставится двоеточие, затем начинается отсчет основных пунктов.

  1. Предмет договора. Отмечается, что со стороны продавца имеется обязательство по передаче в собственность покупателя определенных товаров. Вторая сторона, в свою очередь, обязана их оплатить.
  2. Передача и прием. Здесь прописываются порядки передачи-принятия товарных позиций, нормы качества (ГОСТ), нюансы погрузки, перевозки, складирования, документального сопровождения. Указывается, что если товар имеет ненадлежащий качественный параметр, то покупатель вправе затребовать уменьшения стоимости, просить о бесплатном устранении дефектов или компенсировании расходов на ремонт/восстановление.
  3. Суммы и порядки. Указывается, какую сумму и когда должен передать покупатель, каким образом осуществляются оплатные мероприятия, каковы крайние сроки.
  4. Прочие условия. Документ становится актуальным с даты, когда он подписан. Функционирует он до момента, когда стороны исполнят по нему все свои обязательства. Указывается, что если стороны примут решение об изменении условий, они обязуются оформить это в письменном виде.
  5. Адреса, реквизиты. Указываются наименования, адреса, кодовые значения продавца/покупателя. Проставляются подписи сторон.

Документы для скачивания (бесплатно)

Завершается документ табличной сводкой в виде приложения, где в столбцах даются материалы о товарах – названиях, порядковых номерах, количественных, стоимостных показателях.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г. «» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №1 к данному договору.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма настоящего договора составляет рублей.

2.2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.

2.3. Расчеты производятся с % предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении дней с момента подписания настоящего договора.

2.3. Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца.

3. СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА

3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания.

3.2.Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении №1 к настоящему договору, в течении дней со дня оплаты Покупателем товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.2. За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем, связанные с инфляцией, в размере % годовых от суммы договора.

4.4. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать в течение .

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.

5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПродавецЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон:

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец _________________ Покупатель _________________

Похожие статьи:

Кто относится К должностным лицам относятся сотрудники госучреждений, которые на постоянной или временной основе осуществляют…

[1]

ВСЁ, ЧТО КАСАЕТСЯ КОМПАНИИ БУРМИСТР.РУ CRM система КВАРТИРА.БУРМИСТР.РУ СЕРВИС ЗАПРОСА ВЫПИСОК ИЗ РОСРЕЕСТРА И ПРОВЕДЕНИЯ…

Статья 155 ЖК РФ. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.Жилищный кодекс Российской Федерации…

Видео (кликните для воспроизведения).

Ответственность за поддельный ДКП на авто За проведение сделки по поддельным документам, за фальсификацию подписи…

Источники


  1. Торгашев, Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе / Г.А. Торгашев. — М.: ГОУ ВПО «Российская академия правосудия», 2014. — 463 c.

  2. Варламов А. А., Севостьянов А. В. Земельный кадастр. В 6 томах. Том 5. Оценка земли и иной недвижимости; КолосС — Москва, 2008. — 265 c.

  3. Виноградов, И.В.; Гладких, А.С.; Крюков, В.Н и др. Судебно-медицинская экспертиза; М.: Юридическая литература, 2012. — 320 c.
  4. Косаренко Н. Н. Валютное право. Курс лекций; Wolters Kluwer — Москва, 2010. — 144 c.
  5. Жанна, Владимировна Уманская История и методология науки. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Жанна Владимировна Уманская. — М.: Юрайт, 2016. — 653 c.
Договор купли-продажи строительных материалов — образец
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here