Договор бытового подряда — образец

Предлагаем ознакомится со статьей на тему: "Договор бытового подряда — образец" с комментариями профессионалов. В данной статье собран и систематизирован весь имеющийся материал интернета и предоставлен в удобном виде.

Договор подряда.

Договор подряда — это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Под понятием «работа» можно понимать все, что угодно: строительство здания, пошив одежды и т.д.

Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, т.е. как физические, так и юридические лица.

Скачать образцы и примеры договоров подряда

Договор бытового подряда смотреть скачать
Договор подряда (образец 1) смотреть скачать
Договор подряда (образец 2) смотреть скачать
Договор подряда (образец 3) смотреть скачать
Договор подряда (образец 4) смотреть скачать
Договор подряда (образец 5) смотреть скачать
Договор подряда (образец 6) смотреть скачать
Договор подряда (образец 7) смотреть скачать
Договор подряда (образец 8) смотреть скачать
Договор подряда (образец 9) смотреть скачать
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ ВТК смотреть скачать
Договор подряда на капитальное строительство смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту (пример) смотреть скачать
Договор подряда по строительству смотреть скачать
Договор подряда с ВТК смотреть скачать
Договор подряда (пример) смотреть скачать
Образец договора подряда смотреть скачать
Договор банковской гарантии по договору подряда смотреть скачать
Договор генподряда на строительство объекта недвижимости смотреть скачать
Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания смотреть скачать
Договор подряда на монтаж оборудования смотреть скачать
Примерная форма договора подряда смотреть скачать
Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ смотреть скачать
Типовой договор на выполнение субподрядных работ смотреть скачать

Предмет договора подряда — это результат выполненной работы. Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма (например, сделанная прическа).

В основном данный договор заключается в письменной форме, хотя форма договора подряда подчиняется общим положениям о форме договора.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу. При этом изготовитель все же несет ответственность, будто выполняет работу лично он.

Договор подряда содержит:

  • Название документа, место заключения, дата
  • Предмет договора, условия выполнения работы
  • Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции
  • Адреса и реквизиты, подписи сторон
    Подрядчик не может потребовать увеличение цены, а заказчик ее уменьшения. Если возникнет ситуация, при которой заказчик посчитает, что уже нет необходимости в завершении работы, он может расторгнуть договор. В этом случае он обязан возместить убытки ( разница между ценой за всю работу, и частью цены, выплаченной за уже выполненную работу).
  • Договор бытового подряда

    Однако для этого необходимо юридически грамотно составить договор, предусмотрев в нем все права и обязанности сторон, а также варианты рассмотрения спорных ситуаций, касающихся качества или оплаты работ.

    В этой статье мы обратим ваше внимание на условия, которые непременно должны быть включены в договор.

    Области применения и характеристики договора

    Законодательные акты квалифицируют договор бытового подряда как документ, регулирующий взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком при выполнении последним работ по бытовым или другим личным заказам гражданина.

    Например, заказ частного лица на установку новых сантехнических приборов в его квартире. В этом случае заказчиком является физическое лицо, а подрядчиком – юридическое, то есть специализированная организация.

    В сделке по оказанию услуг бытового характера в роли подрядчика выступает индивидуальный предприниматель или фирма, имеющая статус юридического лица. Заказчиком может быть только физическое лицо.

    Гражданский кодекс обязывает подрядчика работать по единым расценкам для всех граждан. Нормы трудозатрат по конкретным видам работ также едины для всех заказчиков.

    Льготами могут пользоваться только граждане привилегированных категорий в соответствии с гражданским законодательством.

    Фирма, оказывающая бытовые услуги населению, не может отказать гражданину в заказе, если для его выполнения имеется всё необходимое. Все это позволяет характеризовать договор бытового подряда как публичный договор.

    Основные условия контракта

    Следующие позиции обязательно должны быть включены в текст договора, так как разъясняют суть сделки.

    Объект договора – это подробное описание работы, поручаемой подрядчику. Чем конкретнее, с указанием всех деталей, будет охарактеризован в тексте договора предмет сделки, тем надежнее заказчик будет защищен от недобросовестных действий подрядчика.

    Сроки исполнения работ, зафиксированные в договоре, дальнейшему изменению не подлежат, так как ущемляют права сторон договора и наносят им материальный ущерб.

    Исключения составляют следующие случаи: заказчик или подрядчик нарушил существенные условия контракта, в результате чего контрагенту причинен убыток; по объективным причинам изменились главные обстоятельства сделки.

    Стоимость работ определяется в контракте одной цифрой и дальнейшему изменению не подлежит. Особенно актуально это в отношении работ, тарифицированных нормативными государственными актами.

    Превышение государственных расценок по определенным видам работ недопустимо. Административный кодекс при нарушении этого положения оговаривает применение штрафных санкций в двойном размере неправомерной прибыли.

    Подрядчик, выполняя работы из своих материалов, не вправе увеличивать стоимость, зафиксированную в контракте, при повышении цены материалов (сырья).

    Функции исполнителя и гарантии для заказчика

    Законодательные акты защищают права клиента. В законах скрупулезно прописаны обязанности подрядчика. Нарушение законодательства влечет за собой расторжение договора с последующим возмещением ущерба пострадавшей стороне.

    Заказчик оплачивает только те работы, которые указаны в договоре, и имеет полное право отказаться от навязываемых ему дополнительных работ.

    Обращаем внимание заказчиков на необходимость детализированного описания работ в контракте. При выполнении этого условия все требования подрядчика о дополнительной оплате будут вами отклонены. Если у заказчика в процессе выполнения работ появляется потребность в каких-либо сопутствующих дополнительных работах, то он всегда сможет оформить это дополнительным соглашением.

    Клиент имеет право расторгнуть договор на любой стадии выполнения работ. При этом он обязан оплатить уже выполненные работы.

    Читайте так же:  Общие положения об обязательствах в гк рф

    На стадии подготовки к заключению соглашения по бытовым работам подрядчик обязан подробно и достоверно сообщить заказчику обо всех существенных моментах сделки, а именно:

    • специфика заказываемых работ, их производственные характеристики, типы и объемы;
    • расценки по видам работ и цены на материалы в зависимости от их качества и производителя.

    При нарушении подрядчиком этого важного условия клиент может по своему усмотрению расторгнуть соглашение. При этом он не обязан возмещать какие-либо убытки предпринимателя. Более того, сокрытие данных или неполное информирование о качестве материалов и составе работ влечет за собой наложение штрафа контролирующими органами в размере до десяти тысяч рублей.

    Подрядчика закон также обязывает уведомлять заказчика о правилах эксплуатации бытового имущества и мерах безопасности.

    Заказчик вправе предъявить исполнителю работ требования по устранению недоделок или некачественно выполненных работ. Так, требования могут быть следующими:

    • немедленно исправить дефекты;
    • уменьшить сумму оплаты за выполненные с браком работы;
    • полностью переделать работу без какой-либо дополнительной оплаты;
    • компенсировать издержки по самостоятельному устранению дефектов.

    Предъявлять претензии подрядчику следует своевременно, то есть во время приемки работ, а не после подписания акта приемки. В случае если имели место скрытые дефекты, обнаружить которые во время приемки работ было невозможно, то претензии по ним могут быть направлены только в течение гарантийного срока, установленного договорными обязательствами.

    Закон устанавливает гарантийный срок по бытовым работам в два года, а по объектам недвижимости – 5 лет.

    Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас.

    Договор бытового подряда с использованием материалов подрядчика

    Тип документа: Договор бытового подряда

    Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

    Размер файла документа: 14,7 кб

    Договор бытового подряда — это официальное соглашение между сторонами: заказчиком и исполнителем. Исполнитель, который осуществляет предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить работу бытового характера по заданию заказчика. Прежде чем подписать договор, заказчик обязан предоставить подрядчику информацию о выполняемой работе, о стоимости, порядке и условиях оплаты, а также различную дополнительную информацию, необходимую для заключения договора.

    Предмет договора

    Предметом договора бытового подряда с использованием материалов подрядчика являются работы, например, такие как изготовление дверей, пластиковых окон, ремонт аппаратуры, которые должен выполнить подрядчик по заданию заказчика. При этом обязательно оговаривается условие, при котором подрядчик выполняет все работы из своего материала и несет ответственность за его качество.

    Размер, порядок и условия оплаты

    Цена за всю выполненную работу указывается в договоре, причем стоимость материала, из которого изготовлено изделие, должно указываться отдельной строкой с указанием наименования и описания. После выполнения всех работ в установленные сроки подписывается акт приема-сдачи и производится окончательный расчет с подрядчиком.

    Бланк договора бытового подряда с использованием материалов подрядчика

    Образец договора бытового подряда с использованием материалов подрядчика (заполненный бланк)

    Скачать Договор бытового подряда с использованием материалов подрядчика

    Договор бытового подряда с использованием материалов подрядчика №

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется осуществить по заданию Заказчика строительство нежилого хозяйственного строения (именуемого в дальнейшем строение), сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

    1.2. Работа выполняется Подрядчиком из его материалов его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

    1.3. Срок действия настоящего договора:

    • начальный срок « » года;
    • срок окончания работ « » года.

    Действие настоящего договора прекращается при условии выполнения Подрядчиком и Заказчиком всех условий настоящего договора.

    2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

    2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору и составляет:

    • рублей – оплата за материал Подрядчика;
    • рублей – оплата за выполнение работ.

    2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость материала, указанного в п.2.1 и аванс в размере % от суммы, установленной п.2.1. за выполнение работ в течение дней после подписания настоящего Договора. Окончательный расчет производится после сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или досрочно с согласия Заказчика.

    3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    3.1. Подрядчик:

    • несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
    • несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

    3.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

    3.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика по не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

    3.4. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п.2.1. настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

    3.5. При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования строения, а также о возможных для Заказчика других лиц последствиях несоблюдения этих требований.

    3.5. Заказчик вправе:

    • во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
    • отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;
    • в любое время до сдачи работы отказаться от исполнения настоящего договора. При этом заказчик обязан оплатить Подрядчику работу, выполненную им до отказа Заказчика от исполнения договора.
    4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ

    4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат работ (строение) по акту сдачи-приемки, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

    Читайте так же:  Как делится приватизированная квартира при разводе

    4.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение дней по их обнаружении.

    5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    5.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

    5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

    5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    6.1. В случае не выполнения Подрядчиком условий п.1.1 настоящего договора Подрядчик возвращает Заказчику стоимость оплаченного материала, а также уплаченный Заказчиком аванс, а также выплачивает неустойку в размере % от суммы, предусмотренной п.2.1. настоящего договора.

    6.2. В случае неявки Заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения Заказчика от его приемки в течение дней Подрядчик вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении дней со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном законодательством.

    [2]

    6.3. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить Подрядчику выполнение работ Подрядчик имеет право на удержание результата работ до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

    7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    7.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства России. Гарантийный срок на результат работы (строение) устанавливается Подрядчиком в года.

    7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

    Договор бытового подряда

    Открыть документ в галерее:

    Текст документа:

    ДОГОВОР БЫТОВОГО ПОДРЯДА

    г. ___________ «___» ____________ ____г.

    «___________________», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора _______________, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________ (Ф.И.О., паспортные данные и адрес), именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим.

    1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы: __________________________.

    2. Работа оплачивается Заказчиком путем выдачи аванса в размере _______% от цены договора, установленной в п. 4 настоящего договора.

    Оставшаяся часть оплачивается после окончательной сдачи работы Подрядчиком.

    Оплата производится Заказчиком на месте оказания услуги на основании надлежащим образом оформленной квитанции.

    3. Начало срока действия договора: __________

    Окончание срока действия договора: __________.

    4. Цена работы составляет: __________.

    5. Работа выполняется из материалов Подрядчика.

    6. Качество работы должно соответствовать следующим условиям, согласованным сторонами: __________________________________________.

    7. Устанавливается следующий гарантийный срок в отношении результата работы Подрядчика: _____________________________________.

    8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть цены договора пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента с целью исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

    9. Подрядчик обязан до заключения договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору сведения.

    10. Заказчик вправе требовать расторжения настоящего договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от Подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.

    11. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

    12. В случае неявки Заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения Заказчика от его приемки, Подрядчик вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать предмет подряда за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном ст. 308 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Такое действие Подрядчика считается исполнением его обязательств перед Заказчиком по настоящему договору.

    13. В случае обнаружения недостатков во время приемки результат работы или во время его использования Заказчик может в течение гарантийного срока, установленного п. 7 настоящего договора, вправе потребовать от Подрядчика:

    — безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

    — соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

    — поручения исправления работ другому лицу за счет Подрядчика с возмещением расходов по устранению недостатков работы Подрядчиком,

    — безвозмездного повторного выполнения работы.

    14. Требование о безвозмездном устранении таких недостатков работы, выполненной по настоящему договору, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья самого Заказчика и других лиц, может быть предъявлено Заказчиком или его правопреемником в течение десяти лет с момента принятия результата работы. Такое требование может быть предъявлено независимо от того, когда обнаружены эти недостатки, в том числе и при обнаружении их по окончании гарантийного срока.

    15. Отношения сторон, не определенные условиями настоящего договора, регулируются нормами гражданского законодательства Республики Беларусь.

    16. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, разрешаются в судах Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

    Договор бытового подряда на ремонт жилого помещения

    Образец документа:

    ДОГОВОР бытового подряда на ремонт жилого помещения

    «___»_________ ____ г.

    1.2. Виды, перечень работ, условия о качестве работ по ремонту и отделке, подлежащие выполнению Подрядчиком, устанавливаются в Задании Заказчика (Приложение N __), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

    Читайте так же:  Нко в форме ассоциации или союза

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Права и обязанности Подрядчика:

    2.1.1. Не позднее ________ с момента подписания Сторонами настоящего договора Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику следующую документацию:

    — План-график работ (Приложение N __);

    — Спецификацию на материалы, предоставляемые Подрядчиком для выполнения работ (Приложение N __), в которой указывается состав, количество и качество предоставляемых Подрядчиком материалов;

    — Смету на выполнение работ (Приложение N __).

    2.1.2. Подрядчик обязан поставить материалы для выполнения работ вместе с товаросопроводительной документацией в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией не позднее ______ с момента согласования Сторонами документации, указанной в п. 2.1.1 настоящего договора.

    2.1.3. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее __________ с момента поставки материала, необходимого для выполнения работ.

    Промежуточные сроки выполнения работ определены Сторонами в Плане-графике работ (Приложение N __), который является неотъемлемым приложением к настоящему договору.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Подрядчик обязан завершить выполнение работ не позднее «___»________ ____ г.

    2.1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями о качестве, согласованными Сторонами в задании Заказчика (Приложение N __).

    2.1.5. Стороны договорились, что Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

    2.1.6. Подрядчик обязан не позднее _________ с момента обнаружения указанных в настоящем пункте обстоятельств известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

    — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а именно: __________________________;

    — обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    2.1.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ и к дате приема-передачи результата выполненных работ подготовить Акт выполненных работ (Приложение N __).

    2.1.8. Подрядчик обязан вывезти в срок: _____________ (варианты: до согласованной Сторонами даты приемки работ; в ___-дневный срок с момента подписания Сторонами акта выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, а также произвести уборку помещения от строительного мусора.

    2.2. Права и обязанности Заказчика:

    2.2.1. Заказчик обязан рассмотреть представленную Подрядчиком документацию, указанную в п. 2.1.1 настоящего договора, в течение ______ с момента ее получения и предоставить свои возражения или вернуть Подрядчику подписанную документацию.

    2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в жилое помещение, указанное в п. 1.1 настоящего договора, на период _______ с _______ часов до _____ часов по следующим дням недели: __________________.

    2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

    2.2.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

    2.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

    2.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

    2.2.7. В случае получения от Подрядчика извещений о событиях, указанных в п. 2.1.6 настоящего договора, Заказчик обязан дать Подрядчику указания, касающиеся выполнения работ, не позднее __________ с момента получения извещений Подрядчика.

    2.2.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

    3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

    — начало работ: «___»__________ ____ г.;

    — окончание работ: «___»_________ ____ г.;

    — общая продолжительность работ составляет _____________________.

    3.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Планом-графиком работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N ___).

    4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    4.1. Стоимость предоставленных Подрядчиком материалов определяется в соответствии со Спецификацией Подрядчика (Приложение N __).

    Детализация стоимости работ по настоящему договору приведена в Смете (Приложение N __).

    4.2. В течение _____ (_____________) дней с момента получения оригинала счета Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику указанную в утвержденной Заказчиком Смете денежную сумму для приобретения Подрядчиком материалов для выполнения работ по настоящему договору путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика.

    4.3. Оплата выполненных работ осуществляется в течение _____ (_______) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ, исключая оплаченную ранее сумму согласно п. 4.2 настоящего договора.

    4.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.

    4.5. Оплата по настоящему договору осуществляется путем: _________________.

    5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

    5.1. Заказчик обязан в течение ___ после получения от Подрядчика уведомления об окончании работ осмотреть результат работ.

    Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

    5.2. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение пяти лет Заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в ст. 723 Гражданского кодекса РФ прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

    5.3. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы Заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента.

    Под существенными недостатками результата работы Стороны договорились понимать следующие обстоятельства: ____________________________.

    5.4. При невыполнении Подрядчиком требования, указанного в пункте 5.3 настоящего договора, Заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения документально подтвержденных расходов, понесенных в связи с устранением недостатков Заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц, либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

    Читайте так же:  Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления

    5.5. При наличии замечаний по выполненным работам Заказчик вправе отказаться от подписи Акта, передав Подрядчику письменный мотивированный отказ с перечнем замечаний и недоделок. Стороны в этом случае в срок __________ определяют сроки и порядок устранения недоделок по замечаниям Заказчика.

    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

    6.1. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора или приложений к нему, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение для проживания или иным образом препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

    6.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок: ___________.

    6.1.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

    6.1.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением документально подтвержденных расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

    Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, с согласия Заказчика безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

    Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

    Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение ____________ с момента приемки работ.

    6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

    6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик при условии, что Заказчиком не была допущена просрочка приема результата работы.

    6.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы и/или материалов, предоставленных Подрядчиком, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления материалов для выполнения работ, нарушения сроков выполнения работ и/или этапов работ, предусмотренных Планом-графиком (Приложение N __ к настоящему договору), а также в случае нарушения срока уведомления Заказчика о готовности работ, нарушения срока передачи результата выполненных работ Заказчику Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ за каждый день просрочки.

    7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

    7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести следующие обстоятельства: _____________.

    7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить об этом контрагента в срок _________ с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства.

    7.3. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств не прекращается в течение _______, настоящий договор считается расторгнутым.

    8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

    8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

    8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

    8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    В указанных случаях Сторона, выступающая инициатором такого расторжения, обязана направить контрагенту письменное уведомление в срок __________ до предполагаемой даты расторжения.

    9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о ее получении в течение _______ с момента получения. Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение __________________ с момента получения претензии.

    9.2. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке, спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    10.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

    10.3. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу N N ___, адресам электронной почты _____________ или доставлены курьером по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку.

    10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

    10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    10.6. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:

    10.6.1. Задание Заказчика (Приложение N __).

    10.6.2. Спецификация Подрядчика (Приложение N __).

    10.6.3. План-график выполнения работ (Приложение N __).

    Договор бытового подряда образец бланк

    По такому договору исполнитель обязуется выполнить определенную работу для заказчика, а тот обязуется ее оплатить.

    Бытовой подряд — разновидность договоров подряда, которые отличаются тем, что заказчиком выступает всегда гражданин, который нанимает исполнителя для удовлетворения бытовых и личных потребностей.

    [1]

    Особенности бытового подряда

    Для подобных соглашений можно выделить ряд основных моментов:

    1. бытовая природа потребностей заказчика;
    2. сторонами подряда являются предприниматель и гражданин;
    3. договор является публичным;
    4. к правоотношениям, которые возникают при данном договоре, применяются нормы закона о защите потребителей;
    5. подрядчик, как правило, не может навязывать своему заказчику какие-либо дополнительные работы;
    6. исполнитель должен предоставлять только достоверную информацию заказчику;
    7. оплата материала может производиться как полностью, так и в части, как согласуют стороны в договоре;
    8. к оплате материала подрядчик должен предъявить квитанцию с описанием материалов и стоимостью;
    9. если стоимость на услуги или работы устанавливается государством, то стороны не могут завысить цену в своем соглашении.
    Читайте так же:  Заявление об отзыве исполнительного листа - образец

    Нормы закона о бытовом подряде создают для заказчиков дополнительные гарантии в сравнении с обычным подрядом.

    Например, запрещено указывать в тексте договора такие условия, которые будут ограничивать право заказчика отказаться от работ или услуг в любое время.

    А так же если исполнителем не была предоставлена вся информация в полном виде или она была искажена, то заказчик вправе расторгнуть договор без оплаты выполненного объема работ.

    В некоторых случаях заказчик может пользоваться правами покупателя как при розничной купле-продаже.

    Правила составления договора бытового подряда

    К договорам бытового подряда закон не устанавливает строгой формы, он лишь должен быть оформлен письменно и содержать ряд требований.

    К ним относятся:

    1. данные исполнителя;
    2. точное описание работ и услуг:
    3. их стоимость;
    4. информация о материалах, чьи используются и какова их стоимость;
    5. дополнительные моменты;
    6. информация об авансе;
    7. гарантии заказчику;
    8. должность принявшего заказ лица, его подпись;
    9. подпись потребителя.

    Один из экземпляров такого договора должен быть выдан потребителю услуги, а если договор исполняется уже в присутствии самого заказчика, то договором может служить кассовый чек.

    Ниже расположен типовой бланк и образец договора бытового подряда вариант которого можно скачать бесплатно.

    Образец договора бытового подряда в формате doc, pdf, txt

    Образец договора бытового подряда – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора бытового подряда являются Заказчик и Подрядчик.

    Часто мы, рядовые граждане, вынуждены заказывать для себя определенные работы (ремонт квартиры, изготовление определенных вещей и так далее). В этом случае подписывается соглашение, именуемое на правовом языке договором бытового подряда. В нем важно прописать ряд моментов, защищающих интересы заказчиков, то есть нас. Все это можно сделать с помощью юриста, который грамотно составит текст сделки и проконтролирует соблюдение договора подрядчиком.

    Скачать бесплатно простой образец договора бытового подряда в формате doc, pdf, txt:

    Образец договора бытового подряда в формате html (на страничке)

    ДОГОВОР
    бытового подряда

    г. _____________________ «__»________ 20_ г.

    «Заказчик»____________________________________ (реквизиты паспорта), и
    «Подрядчик» _____________________________________, в лице ___________________________, действующего на основании ________________________ заключили данный договор о нижеследующем.

    1. По настоящему договору Заказчик поручает Подрядчику выполнить следующую работу_______
    _____________________________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________________________.

    2. Работа, предусмотренная п.1 данного договора, будет выполняться из материалов Заказчика (Подрядчика).

    3. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренную настоящим договором работу в срок до __________________

    4. Стоимость предусмотренных настоящим договором работ составляет ___________ рублей. Заказчик уплачивает указанную сумму в следующем порядке_______________________________
    ____________________________________________________________________________________.
    В подтверждение платежа Подрядчик выдает Заказчику ___________________________________.

    5. Заказчик обязуется принять работу, осмотреть ее и предъявить Подрядчику все имеющиеся замечания. В этом случае все недостатки устраняются в течение _______ дней. Гарантия на работы составляет _____________.

    6. За несвоевременное выполнение работ Подрядчик уплачивает Заказчику штрафные санкции в размере ___________ от стоимости заказа.

    7. По вопросам, не отраженным в данном договоре, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, а также ФЗ «О защите прав потребителей».

    8. Настоящий договор действует до окончания исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

    9. Договор оформлен в двух одинаковых оригинальных экземплярах, имеющих юридическую силу, для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к нему совершаются с соблюдением письменной формы.

    Реквизиты и подписи сторон

    Подрядчик: ________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________

    Столичная юридическая служба «Социальные юристы» — это сформированная команда профессиональных юристов и адвокатов, обеспечивающая оперативный доступ граждан к юридическим услугам независимо от их социального статуса и материального положения, в том числе по общедоступным и сниженным ценам (для определенных категорий граждан предусмотрены значительные скидки).

    Ключевые моменты нашей работы:

    • Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
    • Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
    • Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки

    Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

    Юридическая помощь и консультация юриста

    Видео (кликните для воспроизведения).

    КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


    УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

    8 800 350 84 37

    Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются. «Ваша победа – наша профессия!» — это один из главных принципов нашей компании. Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб исход дела, за которое мы беремся, был для вас положительным. Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.: +7(499)408-21-03 , +7(499)408-46-03

    Источники


    1. Хазиев, Ш. Н. Вопросы судебной экспертизы в деятельности Европейского Суда по правам человека / Ш.Н. Хазиев. — М.: Компания Спутник +, 2017. — 935 c.

    2. Басовский, Л.Е. История и методология экономической науки. Учебное пособие. Гриф МО РФ / Л.Е. Басовский. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 773 c.

    3. Шавалеев, Михаил О неотвратимости юридической ответственности в России / Михаил Шавалеев. — М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. — 180 c.
    4. 20 лет Конституции Российской Федерации. Актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства. Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов. — М.: Статут, 2014. — 368 c.
    5. ред. Шубин, В.В. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РСФСР (1961-1983 гг.); М.: Юридическая литература, 2012. — 432 c.
    Договор бытового подряда — образец
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here